|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis expiré !) |
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ACCM M. Claude Vulpian - Le Président Cité Yvan Audouard 5 rue Yvan Audouard BP 30228 - 13637 ARLES Tél : 04 86 52 60 00 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet |
Travaux d'aménagement de locaux à la DGST en vue d'accueillir le service des déchets ménagers et assimilés - relance du "lot 6 structure métallique" déclaré sans suite pour cause d'infructuosité. |
Référence | 2019-045 |
Type de marché | Travaux |
Mode | Procédure adaptée |
Code NUTS | FRL04 |
DESCRIPTION | Les travaux consistent en : - isoler thermiquement la partie du hangar concerné par les travaux, - créer des ouvertures dans les murs existants (type bardage double peau), - création de bureaux, d'espaces sanitaires et vestiaires, - mise en place d'équipements de CVC. |
Code CPV principal | 45262400 - Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques |
Code CPV complémentaire | 39152000 - Rayonnages mobiles |
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non | |
Forme |
Prestation divisée en lots :
Non Les variantes sont refusées |
Quantité ou étendue |
Une précédente consultation avait été lancée en 9 lots. La présente consultation concerne la relance du "lot 6 Structure métallique" déclaré sans suite pour cause d'infructuosité. Le délai global d'exécution du marché est de 5 mois. Par dérogation à l'article 28.1 du CCAG-Travaux, le délai de préparation est fixé à 1 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de ce délai. Le délai d'exécution des travaux est de 4 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de ce délai. |
Conditions relatives au contrat | |
Cautionnement | Retenue de garantie de 5% du marché pouvant être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande exigée en contrepartie du versement de l'avance. |
Financement | Les prestations seront financées sur le budget de l'EPCI au moyen de fonds propres et de subventions (DSIL-Etat) et (CRET-Région). Paiement par mandat administratif dans un délai de 30 jours. Le retard de paiement donne droit au versement d'intérêts moratoires. |
Forme juridique | Aucune forme de groupement n'est imposée. Toutefois si le marché est attribué à un groupement conjoint, le mandataire devra être solidaire. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à candidater en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un groupement. Les opérateurs économiques ne sont pas autorisés à candidater en qualité de membres de plusieurs groupements. |
Conditions de participation | |
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : |
|
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Capacité économique et financière :
Référence professionnelle et capacité technique : |
|
Marché réservé : Non | |
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Valeur technique 40 % : Prix des prestations |
Documents |
Documents payants : Non |
Offres |
Remise des offres le
06/09/19 à 12h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres. |
Renseignements complémentaires | |
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l'adresse suivante: www.marchespublics.agglo-accm.fr La valeur technique, appréciée au regard du mémoire justificatif, notée sur 100 et pondérée à 60% sera jugée selon les sous-critères suivants : - Sous critère 1 : Procédés d'exécution, contraintes d'exécution et solutions proposées (50 points) : Indications des procédés d'exécution envisagés, des contraintes d'exécution des travaux spécifiques au chantier identifiées par l'entreprise et le traitement proposé, des moyens de prévention envisagés pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier, pour limiter les nuisances identifiées par l'entreprise comme étant susceptibles d'affecter la qualité de l'environnement lors de l'exécution des travaux. - Sous critère 2 : Moyens humains et matériels affectés aux prestations (30 points) : Note sur la composition de l'équipe qui sera mise à disposition pour l'exécution du marché (y compris bureau d'études si besoin et pour l'établissement des DOE), détaillant les effectifs, l'importance et la qualification du personnel d'encadrement, avec indication des matériels affectés spécifiquement au chantier. - Sous critère 3 : Programme d'exécution des travaux et planning (20 points) : Définition d'un programme d'enchaînement des prestations et d'un planning prévisionnel détaillé avec cohérence des délais d'exécution propres aux travaux de l'entreprise et de ses délais d'approvisionnement, au regard du délai prévisionnel global indiqué par la Maître d'Ouvrage et dans le respect des dates d'interventions imposées par le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux annexé au CCTP. Visite de site optionnelle: L'entreprise qui souhaite effectuer une visite devra se rapprocher de : Monsieur Nicolas AVELINE Technicien chargé d'études et suivi de travaux bâtiments Tél : 04 86 52 60 48 / 06 42 87 54 93 n.aveline@agglo-accm.fr. ou Monsieur Franck Llorca Tél : 04 86 52 60 76 / 06 32 82 03 87 f.llorca@agglo-accm.fr |
|
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Marseille 22, 24 rue Breteuil 13006 Marseille Tél : 04 91 13 48 13 - Fax : 04 91 81 13 87 Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Cf. le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus. |
Envoi le 29/07/19 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 29/07/19 à 16h10 Date d'envoi du présent avis au MONITEUR : 29/07/19 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité