Page chargée le 27/09/24 à 00h08 heure de Paris
|
|
|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
(Attention avis rectifié !) |
|
VILLE DU HAVRE Ville du Havre Mairie du Havre 1517 place de l'hôtel de Ville CS 40 051 76084 LE HAVRE - CEDEX
|
|
| AVIS RECTIFICATIF DU 11/12/18 |
| Référence acheteur | 18AT-MUTCV-0181-R1-S |
| Remise des offres |
Au lieu de : |
| *Visite des lieux |
Au lieu de : |
| L'avis implique un marché public. | |
| Objet | Crèche la Boîte à Calins - Coursives et verrière hall d'accès |
| Référence | 18AT-MUTCV-0181-S |
| Type de marché | Travaux |
| Mode | Procédure adaptée |
| Code NUTS | FRD22 |
| Forme | Prestation divisée en lots : Non |
| Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
|
| Documents | |
| Offres |
Remise des offres le
11/01/19 à 16h00 au plus tard. Unité monétaire utilisée, l'euro. |
| Dépôt |
Cette consultation permet la candidature simplifiée MPS |
| Renseignements complémentaires | |
|
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. |
|
|
Conformément à l'article 39 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier. *Le pouvoir adjudicateur prévoit la négociation (cf. article 7 du règlement de la consultation pour les conditions). *La consultation est passée par procédure adaptée en application des articles 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. *A l'issue de la consultation, un avis d'attribution du marché sera publié sur le site internet de la ville du Havre. *La présente consultation donnera lieu à un marché ordinaire, traité à prix forfaitaire. *La présente consultation ne fait pas l'objet d'un allotissement au sens des articles 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 12 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. En effet, la consultation ne peut faire l'objet de prestations distinctes du fait que celle-ci ne comporte qu'un corps d'état. *La durée du marché court de la date de notification du marché jusqu'à la date de fin de la garantie de parfait achèvement ou de sa prolongation le cas échéant. Le délai d'exécution pour cette opération est de 54 jours calendaires dont 30 jours calendaires de préparation. Ce délai prend effet à compter de la date prescrite sur l'ordre de service de démarrage. A titre indicatif, les travaux seront exécutés pendant la période de fermeture de la crèche du 1er juillet au 24 juillet 2019 suivant planning prévisionnel joint. *Variantes facultatives Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. L'offre devra donc être strictement conforme aux exigences et aux prescriptions fixées dans les différentes pièces du dossier de la consultation. *Variantes imposées En application de l'article 58 II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, il est précisé que la personne publique exige la présentation d'une variante. La variante imposée devra concerner le remplacement des vitrages de la verrière et de la coursive avec des matériaux ayant une performance améliorée suivant l'article 2 du CCTP. *Visite des lieux Une visite des lieux est obligatoire, pour cela deux dates de visite seront organisées les lundi 26 novembre 2018 après-midi et mardi 4 décembre 2018 après-midi. Les candidats devront prendre rendez-vous, 48H avant la date souhaitée, par téléphone, avec Gaetan Leneveu, au 02.35.19.60.42 ou gaetan.leneveu@lehavre.fr Une attestation de visite sera signée par chacune des deux parties et remise obligatoirement dans l'offre sous peine d'irrégularité. *remise des plis par voie électronique Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur impose de recourir à une transmission électronique pour la remise des candidatures et des offres à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de disposer d'un environnement informatique suffisant pour être compatible avec certaines fonctions sensibles : téléchargement fichiers parfois volumineux, durée d'acheminement des plis électroniques notamment. Les prérequis techniques et conditions d'utilisation sont mentionnés spécifiquement sur les pages Internet de la plateforme MPE 76. Le temps d'appropriation de l'application ne peut être invoqué pour justifier un retard dans une opération de remise de réponse sous forme dématérialisée. Seules la date et l'heure de réception de l'enveloppe sur le profil acheteur font foi. Les plis partis avant la date limite mais arrivés hors délai sont acceptés par la plateforme, mais rejetés par le pouvoir adjudicateur. Le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid). Les éléments relatifs à l'horodatage de la réception des candidatures et des offres sont issus du système informatique de la plateforme MPE 76. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. Dans ces conditions, il est conseillé aux soumissionnaires de soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. Il est fortement recommandé aux candidats de transmettre une copie de sauvegarde (dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. sous format papier ou support physique électronique, à l'adresse suivante : Remise en main propre Direction des bâtiments et de l'énergie Secteur Marchés, 1er étage 68, rue Gustave Flaubert 76600 LE HAVRE Envoi par courrier Ville du Havre Direction des bâtiments et d'énergie 1517 place de l'hôtel de ville CS 40051 76084 Le Havre cedex Cette copie de sauvegarde devra être rigoureusement identique aux fichiers électroniques transmis. Elle ne pourra être ouverte que dans les cas de l'article 3 de l'arrêté précité, et sera détruite à l'issue de la procédure s'il n'est pas procédé à son ouverture (cf article 3 de l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde. En fin de procédure, il sera demandé à l'attributaire pressenti de faire parvenir au pouvoir adjudicateur une version papier de l'acte d'engagement, avec signature manuscrite. Faute de réception de ce document dans le délai imparti par le pouvoir adjudicateur, l'offre ne saurait être retenue. A noter que les modalités pratiques de dépôt des candidatures et des offres sont précisées sous l'onglet « pratique », rubrique « tutoriels » de l'espace fournisseur. Les étapes de dépôt des plis sont les suivantes : Cas 1 : Répondre électroniquement en mode marché public simplifié (MPS) - Accéder à la consultation, cliquer sur « Déposer un pli » - Dans « dépôt d'un pli » valider les termes et conditions puis cliquer sur « confirmation » - S'identifier puis cliquer sur « accès au guichet » - Cliquer sur « candidature MPS » Cas n° 2 : Répondre électroniquement hors du dispositif MPS : Les modalités pratiques de dépôt des candidatures et des offres sont précisées sous l'onglet « pratiques », rubrique « tutoriels » de l'espace fournisseur. - Accéder à la consultation, cliquer sur « déposer un pli » - Dans « dépôt d'un pli » valider les termes et conditions puis cliquer sur « confirmation » - S'identifier puis cliquer sur « accès au guichet » - Cliquer sur « candidature classique » Information : les consultations publiques engagées à compter du 1er octobre 2018 par la ville du Havre imposeront la remise des plis et toutes les correspondances avec le Pouvoir Adjudicateur par voie dématérialisées par le biais de la plateforme de dématérialisation MPE76. *Examen des candidatures : En application des articles 45, 48 et 49 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, le candidat qui est interdit de soumissionner à un marché public sera éliminé. De même, en application de l'article 55 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, un candidat qui n'a pas la qualité pour présenter une offre ou dont les niveaux de capacités demandés sont insuffisants pourra également être éliminé. *Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres, une demande sur la plateforme d'achat du pouvoir adjudicateur : https://www.mpe76.fr. Il ne sera pas apporté de réponse aux demandes de renseignements reçues moins de 10 jours avant la date limite de remise des offres. Voies et délais de recours Instance chargée des procédures de recours et service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours. Tribunal Administratif de Rouen 53 avenue Gustave Flaubert - 76005 ROUEN cedex Tél : 02 32 08 12 70 Fax : 02 32 08 12 71 Greffe.ta-rouen@juradm.fr *Critères de jugement des offres : Conformément aux articles 62 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et 52 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relatifs aux marchés publics, le jugement sera effectué à partir des critères notés suivants : 1. Valeur technique notée sur 60 selon une valeur croissante de mérite, sur la base du mémoire technique comprenant les éléments suivants : Seules les fiches techniques listées ci-dessous doivent être fournies pour analyse. Il est rappelé aux entreprises que les matériaux présentés par le biais de ces fiches seront obligatoirement ceux mis en oeuvre sur le chantier. Les fiches devront être lisibles et présenter les caractéristiques techniques des matériaux, en adéquation avec le cahier des charges. Les marques citées pourront être remplacées par des marques équivalentes. Les articles cités font référence au CCTP. Conformément aux dispositions de l'article 59 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, toute offre incomplète pourra être déclarée irrégulière. Lorsque plusieurs points méthodologiques sont à aborder et/ou plusieurs fiches techniques sont requises, chaque point méthodologique et chaque fiche technique a une valeur équivalente, sauf stipulation contraire. *Pertinence de la méthodologie proposée (note sur 38) - nombre d'ouvriers affectés au chantier pendant toute sa durée (6 pts) - organisation globale mise en oeuvre sur le chantier (approvisionnement, stockage) (4 pts) - coupes verticale et horizontale rampants et façades (art. 1.3.2.) montrant la mise en oeuvre de tous leurs composants (6 pts) - coupes verticale et horizontale de la porte façade nord (art. 1.3.1.) montrant la mise en oeuvre de tous leurs composants (6 pts) - mode opératoire de dépose de la miroiterie de la coursive (art 1.2.2.) (8 pts) - mode opératoire de la rénovation de la coursive (art 1.3.) (8 pts) *qualité des matériaux proposés par le biais des fiches techniques (note sur 20) - art. 1.3.2. : Rampants et façades : vitrages et panneaux de remplissages choisis (6 pts) - art. 1.3.1. : Porte façade Nord : profilés et vitrages choisis (6 pts) - art. 1.4. : Verrière : vitrages choisis (4 pts) - art. 2. VARIANTE IMPOSEE : vitrages choisis (4 pts) *Pertinence des mesures mises en oeuvre par l'entreprise pour prendre en compte les recommandations de la charte « chantier propre » (note sur 2 ) - limiter les risques sur la santé du personnel - assurer la bonne gestion des déchets, leur tri et leur valorisation 2. Prix des prestations noté sur 40 Le montant pris en compte sera celui indiqué dans l'acte d'engagement (articles D1 ou D2) et sera noté de la façon suivante : 40 pour le prix le moins élevé et ensuite un classement relatif (prix le moins cher/prix proposé) x 40. Le marché sera attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de points, tous critères confondus. En cas d'égalité, c'est l'offre la mieux classée en valeur technique qui est classée première. Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, toute offre paraissant anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de réponse. Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue dans l'analyse des offres, soit rejetée par décision motivée. En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui porté sur la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, il n'en sera pas tenu compte dans le jugement de la consultation. Toutefois, si le candidat concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette décomposition pour la mettre en concordance avec le prix global et forfaitaire. En cas de refus, son offre sera éliminée. Les critères et notations mentionnés ci-dessus seront également applicables aux variantes présentées par les candidats. |
|
| Envoi le 19/11/18 à la publication | |
| Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité