|
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE |
VILLE DE VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE M. le Député-Maire Service Marchés Publics 183 rue de la Paix BP 70419 - 69653 Villefranche-sur-Saône - Cedex Tél : 04 74 62 60 09 - Fax : 04 74 62 60 97 |
L'avis implique un marché public. | |
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
;
|
Objet | CONSTRUCTION D'UN HOTEL DE POLICE MUNICIPALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Référence | 13BT0600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nature | Travaux | ||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Execution | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mode | Procédure adaptée , téléchargement DCE : www.marches-publics.info | ||||||||||||||||||||||||||||||
Code NUTS | FR716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Délai d'exécution | 01/07/13 au 30/06/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Durée |
12 mois à compter de la notification du marché. |
||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPTION | marché de travaux à lots séparés | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nomenclature |
Classification CPV : Principale : 45210000 - Travaux de construction de bâtiments |
||||||||||||||||||||||||||||||
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Forme |
Prestation divisée en lots :
oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. Les variantes sont refusées |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions relatives au contrat | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cautionnement | retenue de garantie remplacée au gré du titulaire par une caution personnelle et solidaire | ||||||||||||||||||||||||||||||
Financement | mandat administratif paiement à 30 j Prix global et forfaitaire budget ville |
||||||||||||||||||||||||||||||
Conditions de participation | |||||||||||||||||||||||||||||||
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. - Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. - Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché. - Pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail. - Attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales (si ces éléments ne sont pas déjà demandés dans le cadre du DC 7, ci-après) ou documents équivalents en cas de candidat étranger. - NOTI2 (DC 7) ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-notification) Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : OUI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Critères d'attribution |
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 60 % : Prix 40 % : Valeur technique de l'offre Pour l'analyse du critère Valeur Technique, le candidat devra remplir obligatoirement le cadre de mémoire technique fourni par le Maître d'Ouvrage. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements |
Correspondre avec l'Acheteur
administratifs Ville de Villefranche-sur-saône Mme Jourdan ou Mme Perret Service Marchés publics - Assurances du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00 183, rue de la Paix BP 70419 - 69653 Villefranche-sur-Saône Tél : 0474626009 - Fax : 0474626097 marchespublics@villefranche.net techniques Ville de Villefranche-sur-saône Monsieur Fugier Service Bâtiment 183, rue de la Paix BP 70419 - 69653 Villefranche-sur-Saône Tél : 0474626062 - Fax : 0474626074 cfugier@villefranche.net |
||||||||||||||||||||||||||||||
Documents |
Documents payants : NON |
||||||||||||||||||||||||||||||
Offres |
Remise des offres le
12/04/13 à 10h00 au plus tard. Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. Unité monétaire utilisée, l'euro. Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements complémentaires | |||||||||||||||||||||||||||||||
Une phase de négociation sera engagée avec les 3 candidats les mieux classés au regard des critères de jugement des offres. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Recours |
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin 69433 Lyon - Cedex 03 Tél : 0478141010 - Fax : 0478141065 greffe.ta-lyon@juradm.fr Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : Le candidat dispose auprès du tribunal administratif de Lyon sis 184, rue Duguesclin 69003 LYON des voies et délais de recours suivants : - Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. - Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. - Recours contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Envoi le 12/03/13 à la publication
Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 12/03/13 à 10h10 |
Inscription au système d'alerte des entreprises | © AWS-Achat |
Avenue Web Systèmes - 38 Rue de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset -
support-entreprises@aws-france.com
Editeur de solutions de dématérialisation - Marchés Publics - Contrôle de Légalité